QV1 - Vie de la résidence

Rapporteur : Alain ROUBAUD

Présentation du dossier

Ce dossier a pour but de regrouper l'ensemble des petites actions qui contribuent à la qualité de la vie, chaque action faisant l'objet d'un suivi spécifique.

Les actions sont classées par rubriques pour faciliter le suivi.

Vous ne trouverez ici que les actions en cours de traitement. Pour les actions closes, voir le dossier archives.

RUBRIQUE "HALLS & GALERIES"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
HG-3 07/11/2012 Installation d’un bouton poussoir PV-CS 07/11/12 Validation de l’installation d’un bouton poussoir activé par le PC pour ouverture d’une seule porte d’entrée. Dépense non imputée à la copropriété. en cours
HG-2 13/09/2012 Sécurisation des accès PV-CS 13/09/12 Demande a été transmise à Kone pour une prestation d’entretien des portes de secours qui englobe les serrures et le réglage des portes (Gonds, Barres anti- panique….). PV-CS 03/10/12 Attente de rendez-vous avec Koné afin de faire un bilan des améliorations possibles pour la sécurisation des accès Grand Pavois (Pose de ventouses, Telpass, Vigiks…). PV-CS 07/11/12 Sécurisation des accès : Visite effectuée avec MM. Portal et Albertini de Koné afin de faire un bilan des améliorations pour la sécurisation des accès Grand Pavois. Suite à celle-ci, des devis ont été réceptionnés et seront étudiés. en cours
HG-1 06/04/2011 Défaut d'ouverture de certaines portes vitrées Depuis plus d'un an, un certain nombre de portes vitrées frottent sur le sol lors de leur manoeuvre. Par ailleurs, il manque toujours une plaque d'alu sur le montant fixe vitré "Herriot 1". Une livraison avait été annoncée par le syndic en Juillet 2010. Ou en est-elle ? PV-CS 06/04/11 Les portes vitrées ont été remises en état. PV-CS 04/05/11 Contrôle réparation des portes vitrées halls de communications Prado/ Herriot : OK sauf plaques alu. PV-CS 06/06/11 Plaques aluminiums de portes halls Prado Herriot RDC en commande. PV-CS 06/07/11 Les plaques aluminiums de portes halls Prado Herriot RDC ont été posées. fermé

RUBRIQUE "ASCENSEURS & MONTE-CHARGES"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
AMC-2 06/07/2011 Protection parois ascenceurs Il serait bon, lors du relookage des ascenseurs, de trouver des solutions efficaces de protection des cloisons et du sol. en cours
AMC-1 06/07/2011 Priorités d'appel des ascenceurs Il est constaté que les monte-charges sont systématiquement prioritaires lors d’un appel. Il faudrait demander à KONE de voir dans quelle mesure il ne serait pas possible de rendre les deux autres ascenseurs tour à tour prioritaires avec une périodicité de permutation afin d’équilibrer l’usure des équipements. PV-CS 14/09/11 En attente de réponse KONE pour la modification des priorités d’appel ascenseur. CS 4/01/12 Problème pris en charge en BF4. en cours

RUBRIQUE "ESCALIERS & PALIERS"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
EP-7 05/03/2014 Suppression de tous les cendriers dans les parties communes PV-CS 05/03/2014 Il sera réalisé la suppression de tous les cendriers dans les parties communes (paliers, sas, sous-sols). PV-CS 09/04/2014 Il est validé la poursuite du chantier coté HERRIOT avec pose de plaques métalliques. en cours
EP-6 07/11/2012 Remise en état des encadrements de portes au 12ème étage PV-CS 07/11/12 Remise en état des encadrements de portes au 12ème étage : Devis de la société Bessone : 1117,00 € TTC. Une déclaration de sinistre sera faite à l’assureur de la Copropriété. PV-CS 12/12/12 Remise en état des encadrements de portes au 12ème étage : Devis de la société Bessone : 1117,00 € TTC. Une déclaration de sinistre a été faite à l’assureur de la Copropriété. en cours
EP-5 13/09/2012 Remise en peinture du hall 31ème, Prado PV-CS 13/09/12 Travaux de remise en peinture du hall 31ème, et hall d’accès piscine + WC Côté Prado montant : 2563.72 Euros (société Bessone). Les travaux seront pris en charge par la société multiservice. en cours
EP-4 13/09/2012 Remise en peinture du hall 31ème, Herriot PV-CS 13/09/12 Travaux de remise en peinture du hall 31ème, et hall d’accès piscine + WC Côté Herriot montant : 2563.72 Euros (société Bessone). Les travaux seront pris en charge par la société multiservice. en cours
EP-3 04/01/2012 Pose sauvage d’autocollants. PV-CS 04/01/12 Pose sauvage d’autocollants de serrurier sur les portes : une lettre sera adressée par le syndic au serrurier en question. PV-CS 01/02/12 Pose sauvage d’autocollants de serrurier sur les portes : identification en cours (numéros non identifiables par annuaire inversé). PV-CS 07/03/12 Pose sauvage d’autocollants de serrurier sur les portes : recours contre les sociétés en cours. en cours
EP-2 14/09/2011 Réglage grooms portes coupe-feu Réglage des grooms des portes coupe-feu dans les étages à faire par société multi-service. PV-CS 14/12/11Réglage des grooms des portes coupe-feu dans les étages => multi-service : en cours. PV-CS 04/01/12 Réglage des grooms des portes coupe-feu dans les étages par multi-service : en cours. Les vide-ordures en mauvais état (60) ont été réparés. Il reste juste 32 poignées à remplacer. Une instruction sera donnée à la société multi-services pour graisser le mécanisme une fois par semestre. PV-CS 01/02/12 Réglage des grooms des portes coupe-feu dans les étages => multi-service : en cours. PV-CS 07/03/12 Réglage des grooms des portes coupe-feu dans les étages => multi-service : en cours. en cours
EP-1 06/04/2011 Éclairage des escaliers du RdC au 4ème Malgré diverses interventions, cet éclairage des escaliers est allumé en permanence. Alain ROUBAUD a demandé une nième intervention de l'électricien, et la pose d'une plaque verrou sur la poutre. en cours

RUBRIQUE "PARKINGS & CAVES"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
PC-21 04/12/13 Sécurité entrée garage PV-CS 04/12/13 L’amélioration de la sécurité de l’entrée garages est étudiée par le conseil syndical. PV-CS 09/01/14 L’amélioration de la sécurité de l’entrée garages est étudiée par le conseil syndical. Relancer la pose d’une caméra sur dôme à l’entrée de la résidence et réglage de la caméra sur la sortie. PV-CS 05/02/14 L’amélioration de la sécurité de l’entrée garages est étudiée par le conseil syndical. Relancer la pose d’une caméra sur dôme à l’entrée de la résidence et réglage de la caméra sur la sortie, chantier en cours de chiffrage suite à la visite de la société sur site. PV-CS 05/03/14 La société IDEVISION est intervenue sur site pour étude technique, leur devis chiffré est en attente de réception. PV-CS 07/05/14 La société OEDIPE ALARME réalise actuellement un chiffrage et une étude technique, leur devis chiffré est en attente de réception, avec un devis d’entretien des installations. en cours
PC-20 11/09/13 Gestion des vélos abandonnés PV-CS 12/06/13 Gestion des vélos abandonnés au niveau -1 : ces derniers seront retirés et entreposés sur la copropriété. PV-CS 22/06/13 Gestion des vélos abandonnés au niveau -1 : ces derniers seront retirés sous 15 jours et mis en réserve pendant 2 mois avant destruction. PV-CS 06/11/13 Gestion des vélos abandonnés au niveau -1 : les vélos restant ont été mis en réserve. Les vélos non réclamés auprès du syndic seront mis en décharge début janvier 2014. en cours
PC-19 12/10/13 Règles de stationnement dans les parties communes. PV-CS 12/06/13 Stationnement des deux roues, faire note générale rappelant l’interdiction et la responsabilité engagée en cas d’incendie ; rappel de la vidéo surveillance. PV-CS 03/07/13 Stationnement des deux roues : il est rappelé l’interdiction du stationnement des deux roues sur les espaces de circulation ; une note générale rappelant cette interdiction sera refaite par le syndic. PV-CS 05/02/14 Il sera effectué un rappel sur les règles de stationnement dans les parties communes, notamment sur le respect du nombre de véhicules sur chaque emplacement, interdiction de deux véhicules sur un emplacement. en cours
PC-18 15/05/13 Contrôle et Réglage de fermeture des portes coupe-feu de la Tour. PV-CS 15/05/13 Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour, un inventaire des problèmes a été fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. Ce rapport a été transmis aux sociétés pour chiffrage des travaux (En attente du devis détaillé de STAP). Devis TSE ( fourniture et pose de 30 grooms ) : 9.392,46 €. Devis Multiservice (matériels uniquement) : 5.810 € à réactualiser . Devis HAOUIJI d’un montant de 6.933,70 €. Dans l’attente d’un devis complémentaire de la part de M MEYER. PV-CS 12/06/13 Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour, un inventaire des problèmes a été fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. Ce rapport a été transmis aux sociétés pour chiffrage des travaux. Validation du devis HAOUJI pour un montant de 6.933,70 € TTC. PV-CS 03/07/13 Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour, un inventaire des problèmes a été fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. Ce rapport a été transmis aux différentes sociétés pour chiffrage des travaux, et réalisation de devis concurrentiels. Chantier en cours par la société HAOUJI pour un montant de 6.933,70 € TTC. PV-CS 06/11/13 Révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour : le chantier est en cours par la société HAOUJI pour un montant de 6.933,70 € TTC, le chantier doit être finalisé au 15 décembre. PV-CS 04/12/13 Révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour : le chantier est en cours de finalisation par la société HAOUJI pour un montant réajusté à la baisse à 3.677,59 au lieu de 6.933,70 € TTC. Le chantier sera finalisé pour le 15 décembre. en cours
PC-17 06/02/13 Portes sur parvis Herriot. PV-CS 06/02/13 Un devis va être demandé pour réparation. PV-CS 06/03/13 Portes sur parvis Herriot. Réparation effectuée. en cours
PC-16 09/01/13 Problème des grooms des portes d’entrée. PV-CS 09/01/13 Problème des grooms des portes d’entrée. Une intervention par le fournisseur a été demandée. PV-CS 06/02/13 Problème des portes d’entrée. Une intervention a été réalisée par le fournisseur. en cours
PC-15 13/09/12 Contrôle et Réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages. PV-CS 13/09/12 Contrôle et Réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP, pour un montant de 2870.40 Euros TTC pour les 8 portes. Accord du Conseil Syndical. Un devis sera demandé à cette société pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour : réglage des grooms des serrures et des gonds (prescription de la sous-commission de sécurité). PV-CS 03/10/12 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP : Réalisation programmée en semaine 42. En attente de devis pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour : réglage des grooms des serrures et des gonds (prescription de la sous-commission de sécurité). PV-CS 07/11/12 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP : Fait, en attente du rapport. En attente de devis pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour : réglage des grooms des serrures et des gonds (prescription de la sous-commission de sécurité). PV-CS 12/12/12 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP. En attente du chiffrage des travaux de mise aux normes obligatoires. Devis pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour : RDV programmé en janvier 2013 pour chiffrage. PV-CS 09/01/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP. En attente d’un devis pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour : RDV programmé en janvier 2013 pour chiffrage. PV-CS 06/02/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP. En attente de devis. Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la tour, un inventaire des problèmes sera fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. PV-CS 06/03/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages par un organisme agréé, STAP. En attente de validation A.G. Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour, un inventaire des problèmes a été fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. Ce rapport a été transmis aux sociétés pour chiffrage des travaux. PV-CS 03/04/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu de la Tour. Pour la révision de toutes les portes coupe-feu de la Tour, un inventaire des problèmes a été fait par M. ROUBAUD avec l’homme de service. Ce rapport a été transmis aux sociétés pour chiffrage des travaux.(En attente du devis détaillé de STAP et TSE). Devis Multiservice : 5 810 €. PV-CS 12/06/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages opération programmée pour le 20 et 21 juin sous réserve de la sous commission de sécurité. PV-CS 03/07/13 Contrôle et réglage de fermeture des portes coupe-feu des garages opération programmée les 20 et 21 juin, chantier réalisé et clos (obligation de la sous-commission de sécurité). fermé
PC-14 13/09/12 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. PV-CS 13/09/12 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking : en cours de chiffrage. PV-CS 07/11/12 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Deux devis ont été communiqués ; le moins disant est retenu. PV-CS 12/12/12 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Deux devis ont été communiqués. Travaux programmés pour janvier 2013. PV-CS 09/01/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Travaux programmés pour janvier 2013. PV-CS 06/02/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Travaux terminés. PV-CS 06/03/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Travaux terminés. Quelques zones sont à reprendre. PV-CS 03/04/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Travaux terminés. Quelques zones sont à reprendre. (Société informée ; en attente de reprise). PV-CS 15/05/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking. Quelques zones sont à reprendre.(Société informée ; en attente de reprise) relance en cours. PV-CS 03/07/13 Suppression partielle des trottoirs sur les rampes d’accès parking : Quelques zones sont à reprendre dans le cadre d’un chantier ultérieur afin d’en limiter le coût. Soit la destruction du retour sur le bas de la sortie de garage et un complément de finition dans la première descente sur la gauche et reprise d’un trou. en cours
PC-13 13/09/12 Remise en peinture des zébras réglementaires à l’entrée et sortie du parking. PV-CS 13/09/12 Remise en peinture des zébras réglementaires à l’entrée et sortie du parking. Montant 886.36 Euros TTC : travaux pouvant être réalisés par la société multiservice. PV-CS 03/10/12 Remise en peinture des zébras réglementaires à l’entrée et sortie du parking. Proposition de Portis à 535.00 € TTC : Accord du Conseil Syndical. en cours
PC-12 11/04/2012 Mise en place de caméras supplémentaires dans les parkings. PV-CS 11/04/12 Mise en place de caméras supplémentaires dans les parkings à l’étude. PV-CS 09/05/12 Mise en place de caméras supplémentaires dans les parkings à l’étude. Les devis présentés dépassent le montant autorisé au Conseil Syndical, et seront proposés à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. PV-CS 06/03/13 Bilan de la réunion avec la société VISION (Caméras parking). En attente du devis. en cours
PC-11 11/04/2012 Renforcement sécurisation accès parking PV-CS 11/04/12 Proposition de renforcement de la sécurisation des accès parking des parvis par société TSE. Suivi de la solution actuelle avant de prendre une décision. PV-CS 09/05/12 Demande de devis effectués pour pose de ventouses sur les portes des parvis accès parking. Attente de devis Koné. PV-CS 04/07/12 Réparation des serrures électriques des portes des parvis accès parking : En commande par KONE. PV-CS 13/09/12 Réparation des serrures électriques des portes des parvis accès parking : Fait. fermé
PC-10 04/01/2012 Remplacement d’une canalisation d’eau usée au sous-sol PV-CS 04/01/12 Remplacement d’une canalisation d’eau usée au sous-sol : Le CS donne son accord pour les travaux selon devis du 22/12/2011. en cours
PC-9 14/12/2011 Barrière anti stationnement au sous sol -1 PV-CS 14/12/11 Tourner une barrière anti stationnement au sous sol -1. PV-CS 04/01/12 Retournement d’une barrière anti stationnement au sous sol -1 : Travaux réalisés. en cours
PC-8 14/12/2011 Vitesse élevée dans parkings PV-CS 14/12/11 Vitesse élevée dans les parkings : En attente des devis. PV-CS 04/01/12 Vitesse élevée dans les parkings, pose de ralentisseurs jaune et noir : 1 devis reçu, en attente d’un 2ème devis. PV-CS 01/02/12 Vitesse élevée dans les parkings, pose de ralentisseurs jaune et noir : 2 devis reçus. Devis retenu pour 4 ralentisseurs : Société Alpha Sud. PV-CS 07/03/12 Vitesse élevée dans les parkings, pose de ralentisseurs : Fait. fermé
PC-7 14/12/2011 Plaque d'égout sortie parking PV-CS 14/12/11 Reprendre la plaque d’égout en sortie parking : En attente intervention PV-CS 04/01/12 Reprendre la plaque d’égout en sortie parking : délais de traitement donné par la ville 45 jours environ. PV-CS 01/02/12 Reprendre la plaque d’égout en sortie parking : travaux exécutés. fermé
PC-6 14/09/2011 Mise en place de panneaux indicateurs sur accès des locaux dans les garages. PV-CS 14/09/11 Mise en place de panneaux indicateurs sur accès des locaux (ascenceurs, caves) dans les garages. Devis de la société SMA Gravure pour fourniture (xxx€ HT) = Accepté.Remarque : La pose des plaques sera faite par la société multi-service. PV-CS 05/10/11 Mise en place de panneaux indicateurs sur accès des locaux (ascenseurs, caves) dans les garages. Devis reçu. Plaques à commander. L’installation sera faite par la société Multiservices. PV-CS 09/11/11 Mise en place de panneaux indicateurs dans les garages par Multiservices : Achevé. fermé
PC-5 14/09/2011 Remplacement néons parkings Remplacement des blocs néons HS dans les parkings en cours par société multi-service en cours
PC-4 06/07/2011 Stationnement sur portes coupe-feu Gilles Blanc nous informe que la Commission de Sécurité a rappelé officiellement et formellement qu’il était interdit de se garer dans le parking, entre les portes coupe-feu (sur les espaces sous la tour), et ce aussi bien pour les voitures que pour les deux roues. Une interdiction de stationner étant déjà affichée, Bernard DEVOUGE propose de modifier l’affichage en précisant les motifs et l’origine de ces interdictions. Gilles Blanc propose de positionner une interdiction physique, et de zébrer le sol. en cours
PC-3 06/07/2011 Peinture des portes sous-sols Alain ROUBAUD propose que l’on procède à la peinture des portes d’entrée des sous-sols et que l’on revoie les affichages (ascenseur et N° de caves). Un devis sera demandé par le syndic. PV-CS 14/09/11 Peinture des blocs porte SAS ascenseur en cours par société multi-service en cours
PC-2 06/04/2011 Porte vitrée sur boitier "ouverture secours porte sortie garage" La vitre du boitier "ouverture de secours" installé dans le garage, coté sortie, a été détruite. Il conviendrait de la réparer d'urgence. PV-CS 04/05/11 Situation inchangée en cours
PC-1 06/04/2011 Portes des caves Où en est la pose des barres anti paniques ? A-t-on prévu de repeindre les portes de chaque coté ? Ne pourrait-on pas utiliser le verso des plaques d'alu existantes pour graver les N° de cave ? PV-CS 01/02/12 Réparation des portes badgées au sous-sol => Koné : Les problèmes en cours sont liés à la pose des barres anti panique. Chaque serrure doit faire l’objet d’un nouveau réglage. PV-CS 07/03/12 Réparation des portes badgées au sous-sol => Serrures en commande par Koné. en cours

RUBRIQUE "PISCINE"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
P-10 07/05/14 Réfection douches piscine. PV-CS 07/05/14 Il sera réalisé la réfection des douches de la piscine. en cours
P-9 02/10/13 Fermeture de la piscine. PV-CS 02/10/12 La fermeture de la piscine est fixée au 21 octobre 2013, mais accès libre à la terrasse de 9h à 18h avec le pass vigick. fermé
P-8 12/06/13 Gestion sécurité piscine ** **PV-CS 12/06/13 Demande de devis urgent pour la sécurité. Demander d’affecter l’agent sur site à organiser les flux de personnes par l’agent ACTINET de 13h à 18h, et devis agent pour le week-end, avec éventuelle caméra supplémentaire à la piscine, l’entresol côté Herriot. PV-CS 06/07/13 Gestion de la piscine : il est validé la gestion des flux de personnes par présence de l’agent multiservice de la société ACTINET de 14h à 18h en semaine, sans coût supplémentaire pour la copropriété. Validation du devis de la société SECURITE INDUSTRIELLE pour un montant de 2.055,92 € TTC de 13h à 18h le week-end et les jours fériées. Accord sur le chantier de réfection du petit bassin par la société HAOUJI pour 2.670,00 € TTC. Il est à noter que l’organisation adoptée cette année à permis d’économiser 2.224 € TTC à la copropriété par réduction du coût de la surveillance tout en faisant réaliser la réfection du petit bassin pour un montant de 2.670,00 €. PV-CS 11/09/13 Gestion de la piscine : une sur-verse a été installée pour solutionner les problèmes d’infiltration du petit bassin. en cours
P-7 13/09/12 Fermeture de la piscine. PV-CS 13/09/12 La fermeture de la piscine est fixée au 22 octobre 2012. fermé
P-6 13/09/12 Travaux de réhabilition des douches piscine. PV-CS 13/09/12 Travaux de réhabilition des douches piscine : Montant 1990.20 Euros (société Bessone). Les travaux seront pris en charge par la société multiservice. en cours
P-5 07/06/12 Mise en place d’une filtration externe au petit bassin. PV-CS 07/06/12 Mise en place d’une filtration externe au petit bassin. Devis Dalkia : montant : 5694.54 € TTC (nécessité de travaux de maçonnerie dans le local filtration). Vu le montant du devis, recherche d’une autre solution. PV-CS 04/07/12 Mise en place d’une filtration externe au petit bassin. En attente d’un devis moins disant que celui proposé par la société Dalkia. PV-CS 03/10/12 Mise en place d’une filtration externe au petit bassin. Proposition de la société P.S.R pour un montant de 6 586.37 € TTC. Vu le prix trop élevé, le Conseil Syndical va examiner une autre solution. PV-CS 07/11/12 Réfection du plafond de la salle de conférence et du bureau Syndic : devis de la société Bessone : 1806,16 € TTC. En attente d’un autre devis. en cours
P-4 07/06/12 Contrôle d’accès à la piscine PV-CS 07/06/12 Contrôle d’accès à la piscine ; proposition de devis pour la période du 1er juillet au 31 août. Sécurité industrielle : montant 16 825,71 € TTC et Etic : Montant : 9515,38 € TTC pour 1 mois (juillet). Le Conseil Syndical trouve ces devis trop élevés et va chercher un autre fournisseur. PV-CS 04/07/12 Contrôle d’accès à la piscine ; contrôle d’accès mise en place du 1er juillet au 31 août de 13H00 à 19H00. en cours
P-3 09/05/12 Mise en place de jetons pour l’accès à la piscine en cours PV-CS 07/06/12 Mise en place de jetons pour l’accès à la piscine : commande effectuée. En attente de réception. PV-CS 04/07/12 Mise en place de jetons pour l’accès à la piscine. Fait. en cours
P-2 11/04/12 PV-CS 11/04/12 Ouverture du bassin à la baignade le 4 Mai 2012. fermé
P-1 TBD Suppression de 2 spots dans la piscine PV CS 04/05/11 Les travaux de suppression des éclairages du bassin ont été effectués, le bassin et les plages nettoyées, l’eau traitée. en cours

RUBRIQUE "TOITS & FACADES"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
TF-3 11/09/2013 Présence de pigeons sur site PV-CS 11/09/13 Présence de pigeons sur site : afin de réduire la présence de pigeons sur site, des trous au dernier étage sont à obstruer et une société de capture sera consultée pour un devis. PV-CS 11/09/13 Présence de pigeons sur site : afin de réduire la présence de pigeons sur site, des trous au dernier étage sont à obstruer. Validation du devis de la société 4HP pour 995,07 €. PV-CS 04/12/13 Présence de pigeons sur site : validation du devis de la société 4HP pour 995,07 €. Chantier réalisé semaine 50. PV-CS 09/01/14 Présence de pigeons sur site : des pics anti pigeons seront rajoutés au dernier étage en complément du matériel précédemment posé sur site. Il sera demandé une intervention en dépigeonnage à la mairie. PV-CS 05/02/14 Présence de pigeons sur site : l’ensemble des points de pénétration accessibles par l’étage technique du 30ème ont été traités, un point complémentaire sera traité par l’intervention d’un cordiste spécialisé. en cours
TF-2 14/12/2011 Piques anti-pigeons PV-CS 14/12/11 La pose des piques anti-pigeons sur les acrotères du solarium sera effectuée par la société Multiservice. en cours
TF-1 06/06/2011 Filets anti-pigeons Validation de l’installation de filets anti-pigeons sur corniche locaux Ville de Marseille Prado (2200 € TTC). : Le Conseil Syndical donne son accord à l’unanimité. PV-CS 14/09/11 Relance de l’entreprise pour la pose des filets anti-pigeons. PV-CS 14/12/11 Pose des filets anti-pigeons : Pose planifiée semaine 51. PV-CS 04/01/12 Pose des filets anti-pigeons : Nouveau retard de planning, les travaux démarreront début janvier. PV-CS 01/02/12 Pose des filets anti-pigeons : Nouveau retard de planning. (Problème d’accès nacelle sur parvis). Intervention prévue semaine 6. PV-CS 07/03/12 Pose des filets anti-pigeons : En cours. PV-CS 11/04/12 Pose des filets anti-pigeons : En cours. PV-CS 09/05/12 Pose des filets anti-pigeons : Fait. PV-CS 07/06/12 Mise en place de filets anti volatiles locaux bureaux côté Bd Herriot pour un montant de 3263.50 € (sur demande des bureaux concernés). La mise en concurrence ayant été faite pour le côté Prado, le devis est accepté. PV-CS 04/07/2012 Mise en place de filets anti volatiles locaux bureaux côté Bd Herriot : En attente de pose. PV-CS 13/09/2012 Mise en place de filets anti volatiles locaux bureaux côté Bd Herriot : Programmée semaine 38. PV-CS 03/10/2012 Mise en place de filets anti volatiles locaux bureaux côté Bd Herriot : En cours. en cours

RUBRIQUE "PARVIS, COMMERCES & VOISINAGE"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
PCV-9 02/10/2013 Remplacement des deux portes vitrées parvis HERRIOT PV-CS 02/10/2013 Il est demandé de faire chiffrer le remplacement des deux portes vitrées parvis HERRIOT. PV-CS 06/11/2013 Il est demandé de faire chiffrer le remplacement des deux portes vitrées parvis HERRIOT et PRADO pour l’assemblée générale de copropriété. Chiffrage en cours auprès de la société Technic Habitat et Structura, miroiterie Pelletan. PV-CS 09/01/2014 Il est demandé de faire chiffrer le remplacement des 4 portes vitrées parvis HERRIOT et PRADO pour présentation à l’assemblée générale de copropriété. Devis en cours auprès des sociétés Technic Habitat (rendez-vous pris au 13/01/14), Structura (devis réceptionné en cours de modification technique) et miroiterie Pelletan (rendez vous pris au 16/01/14). PV-CS 05/02/2014 Chiffrage du remplacement des 4 portes vitrées parvis HERRIOT et PRADO. Les devis ont été réalisés auprès des sociétés Technic Habitat, Structura, Miroiterie Pelletan et Kone : devis réceptionnés pour intégration à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25/03/2014. en cours
PCV-8 12/06/2013 Passage des motos roulant à vive allure le long du Grand Pavois. PV-CS 12/06/2013 Le passage des motos qui roulent à vive allure le long du Grand Pavois (devant le poste de sécurité) gêne certaines personnes. Ces personnes demandent s'il est possible de mettre une barrière sur les cotés pour empêcher le passage des motos. Demande transmise à la sous commission de sécurité pour avis. PV-CS 12/06/2013 Circulation des motos devant l’entrée principale : il a été constaté le passage de motos roulant à vive allure le long du grand pavois (devant le poste de sécurité) ; il a été demandé auprès de la sous commission à la sécurité l’autorisation de poser des chicanes limitant la circulation des deux roues ; en attente de réponse pour chiffrage et éventuelle réalisation. PV-CS 11/09/2013 En attente de réponse des services des marins pompiers de Marseille pour la réalisation d’un chiffrage. PV-CS 06/11/2013 Circulation des motos devant l’entrée principale : il a été constaté le passage de motos roulant à vive allure le long du grand pavois (devant le poste de sécurité) il a été demandé auprès de la sous commission à la sécurité l’autorisation de poser des chicanes limitant la circulation des deux roues ; en attente de réponse des services des marins pompiers de Marseille pour la réalisation d’un chiffrage. PV-CS 04/12/2013 Circulation des motos devant l’entrée principale : il a été constaté le passage de motos roulant à vive allure le long du grand pavois (devant le poste de sécurité). Il a été demandé auprès de la Sous commission de Sécurité l’autorisation de poser des chicanes limitant la circulation des deux roues. Attente de réponse des services des concernés pour la réalisation d’un chiffrage. Relance faite. PV-CS 09/04/2014 Visite sur site du BMP de Marseille pour validation du projet le 10/04/2014. PV-CS 07/05/2014 En attente de la validation écrite du projet par le BMP de Marseille. en cours
PCV-7 07/11/2012 Panneau Accès Pompiers, boulevard Herriot. PV-CS 07/11/2012 Démarche à faire auprès de la Mairie pour réinstaller le panneau Accès Pompiers , boulevard Herriot. PV-CS 12/12/2012 Démarche à faire auprès de la Mairie pour réinstaller le panneau Accès Pompiers, boulevard Herriot : En attente de pose. PV-CS 09/01/2013 Démarche à faire auprès de la Mairie pour réinstaller le panneau Accès Pompiers, boulevard Herriot : En attente de pose (relance effectuée). PV-CS 06/03/2013 Démarche à faire auprès de la Mairie pour réinstaller le panneau Accès Pompiers, boulevard Herriot : En attente de pose. Le Bataillon des Marins Pompiers a été informé de la situation et doit appuyer notre demande. PV-CS 03/04/2013 Démarche à faire auprès de la Mairie pour réinstaller le panneau Accès Pompiers, boulevard Herriot : la sous-commission de sécurité estime suffisante et conforme l’actuelle signalisation. en cours
PCV-6 09/05/2012 Porte badgée parvis Herriot PV-CS 09/05/2012 Réparation de la porte badgée parvis Herriot : attente de devis. PV-CS 07/06/2012 Réparation de la porte badgée parvis Herriot : Devis accepté. en cours
PCV-5 04/01/2012 Totem SOGETRIM côté Prado PV-CS 04/01/2012 Suppression du totem SOGETRIM côté Prado : Le syndic va relancer le propriétaire pour qu’il fasse enlever le totem. PV-CS 01/02/12 Suppression du totem SOGETRIM côté Prado : Le TOTEM a fait l’objet d’une autorisation d’implantation par la copropriété. M. SEGOND s’est engagé à actualiser l’annonce, les locaux devant prochainement retrouver une activité. PV-CS 07/11/2012 FONCIA rencontrera SOGETRIM pour s’assurer de la légitimité de l’installation du panneau publicitaire sur le trottoir Prado. en cours
PCV-4 14/12/2011 Nettoyage au karcher des piliers des parvis PV-CS 14/12/2011 Prévoir nettoyage au Karcher des piliers des parvis Herriot et Prado par société nettoyage.// PV-CS 04/01/2012Nettoyage au Karcher des piliers des parvis Herriot et Prado : Demande faite à la société de nettoyage SNCE (dans le cadre de son contrat). en cours
PCV-3 14/12/2011 Ajout de 2 potelets côté Prado PV-CS 14/12/2011 Ajout de 2 potelets côté Prado : Le syndic va faire une demande à la ville : En attente intervention. PV-CS 04/01/2012 Ajout de 2 potelets côté Prado : La Mairie a pris en compte la demande et est venue faire un repérage sur les lieux. PV-CS 01/02/12 Ajout de 2 potelets côté Prado : La mairie a pris en compte la demande pour pose de potelets rétractables : En attente de pose. PV-CS 07/03/12 Ajout de 2 potelets côté Prado : La Mairie a pris en compte la demande pour pose de potelets rétractables : En attente de pose. PV-CS 09/05/12 Pose d’un potelet par le multiservice en attendant la solution définitive. PV-CS 07/06/12 Ajout de 2 potelets côté Prado : La Mairie a pris en compte la demande pour pose de potelets rétractables : En attente de pose. en cours
PCV-2 06/04/2011 Container "papier" sur le parvis Herriot Il arrive presque chaque semaine que la DGST sorte des containers "papier" sur le parvis Herriot, et que ces derniers séjournent 24 heures, voire 48 heures avant d'être enlevés. Cette présence de containers entraîne un certain nombre de "dépôts sauvages" tout à fait regrettables. Il conviendrait que le syndic propose à la DGST de mieux s'organiser avec les ramasseurs sur les dates et heures d'enlèvement. PV-CS 04/05/11 Le syndic nous informe avoir adressé un courrier à la DGST afin qu’il veille à ne pas déposer leur containeurs papier en dehors de jours prévus pour leur ramassage. PV-CS 06/06/11 Le problème s’étant reposé, il est demandé au syndic de faire un nouveau courrier. Il est également demandé de ne plus laisser les containers sur la passerelle. PV-CS 06/07/11 Concernant les conteneurs papier de la DGST, il a à nouveau été constaté les jeudi 9, 16 et 30 juin que ceux-ci avaient de nouveau été sortis pour un enlèvement le lendemain ou surlendemain. en cours
PCV-1 06/04/2011 Fermeture des portes coté parvis Herriot Après avoir demandé l'avis de la CDS, faire établir des devis pour fermeture des portes coté Herriot à la hauteur des piliers et le renvoi des dispositifs de sonnerie/interphone (avec noms déroulants) PV-CS 04/05/11 Une demande officielle a été transmise à la sous commission de sécurité afin qu’elle émette un avis et ses prescriptions pour la fermeture par un portail du parvis côté Herriot. en cours

RUBRIQUE "ORDURES, POUBELLES"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
OP-2 06/07/2011 Minuterie pour les locaux vide-ordure Remplacement des interrupteurs des locales poubelles par des minuteries : Un devis a été établi à xxx € TTC. Il semble beaucoup plus rentable de mettre des éclairages basse consommation. Le sujet sera traité lors de la remise aux normes des installations électriques. en cours
OP-1 06/04/2011 Réparation des vides-ordures Alain ROUBAUD va répertorier avec Multiservices les V.O. Selon l'importance des travaux requis, il faudra peut-être envisager l'intervention d'une entreprise pour faire ce travail. PV-CS 14/12/11 Travaux de remise en état des vides ordures => TSE : Fait. Prévoir une lubrification régulière des charnières par société multiservice. PV-CS 01/02/12 L’ensemble des vide-ordures en mauvais état (60) : Fait. fermé

RUBRIQUE "EAU, CHAUFFAGE, ELECTRICITE"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
ECE-3 07/03/2012 Installation sous-compteur électrique PV-CS 07/03/2012 Autorisation à donner à ERDF d’installer un sous compteur électrique pour comptage locaux commerciaux appartenant à la SARL Grand Pavois. Accord. en cours
ECE-2 04/01/2012 Variations de température dans les appartements PV-CS 04/01/2012 Variations de température dans les appartements : Très différent selon l’orientation des appartements et le niveau d’ensoleillement. Le seuil de déclenchement du chauffage a été remonté d’un degré. en cours
ECE-1 TBD TBD en cours

RUBRIQUE "SPECIFIQUE DEMI-LUNE"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
DL-14 12/06/2013 Actes de vandalisme miroir entrée de la demi-lune. PV-CS 12/06/2013 Faire sinistre en vandalisme, pour miroir dans l’entrée de la demi-lune. PV-CS 03/07/2013 Sinistre et vandalisme sur l’entrée demi-lune : suite à un bris de glace sur le miroir dans l’entrée de la demi-lune, le sinistre a été pris en charge par l’assurance copropriété et les réparations ont été commandées. en cours
DL-13 03/04/2013 Actes de vandalisme WC. PV-CS 03/04/2013 Remplacement porte WC demi-lune suite acte vandalisme : Devis TSE 706,20 €. Devis transmis à l’assureur de la copropriété. PV-CS 15/05/2013 Remplacement porte WC demi-lune suite acte vandalisme : Devis TSE 706,20 €. Devis transmis à l’assureur copropriété. Validation du devis. PV-CS 12/06/2013 Validation du devis ; travaux en attente de réalisation. PV-CS 03/07/2013 Remplacement porte WC demi-lune suite acte vandalisme : Devis TSE 706,20 Euros. Devis transmis à l’assureur copropriété. Validation du devis / travaux en attente de réalisation, relance effectuée auprès de l’assureur pour prise en charge du sinistre. en cours
DL-12 13/09/2012 Actes de vandalisme dans les halls. PV-CS 13/09/2012 Accord de l’assureur copropriété pour indemniser les dégâts suite aux actes de vandalisme dans les halls. en cours
DL-11 13/09/2012 Installation d’un système interphone Vidéo PV-CS 13/09/2012 Devis pour l’installation d’un système interphone Vidéo type telpass : montant : 4824.95 € TTC. Devis de la société ETELEC. Attente de devis pour les parties privatives. Affaire à suivre. PV-CS 03/10/2012 En attente d’un devis ETELEC pour un système d’interphone visiophone filaire. PV-CS 07/11/2012 Devis pour l’installation d’un système interphone Vidéo type telpass. Devis de la Société ETELEC : Montant : 4824,95 € TTC. Ces travaux seront proposés à la prochaine Assemblée Générale. en cours
DL-10 13/09/2012 Porte d’accès aux escaliers de secours Demi-Lune PV-CS 13/09/2012 Porte d’accès aux escaliers de secours Demi-Lune : Nécessité d’une porte coupe feu avec barre anti panique (porte actuelle non conforme) Devis TSE 1198.40 € : accord Conseil Syndical. Pose d’une barre anti panique sur celle-ci par l’homme multiservice. Mise en place d’un système vigik : En attente chiffrage. PV-CS 03/10/2012 Pose d’une barre anti panique : Il s’agit d’une barre anti panique spécifique aux doubles portes avec pose d’un profil de renfort sur la porte. Proposition ramenée à 600 € TTC. PV-CS 12/12/2012 Remplacement de ma porte escalier de secours et pose de la barre anti panique effectuée. en cours
DL-9 04/07/2012 Pose d’un grillage Gandois PV-CS 07/06/2012 Pose d’un grillage Gandois pour fermeture des espaces libres sur portillon blanc côté Prado et Herriot Demi-Lune. PV-CS 13/09/2012 Pose d’un grillage Gandois pour fermeture des espaces libres sur portillon blanc côté Prado et Herriot Demi-lune : en cours de réalisation. PV-CS 03/10/2012 Pose d’un grillage Gandois pour fermeture des espaces libres sur portillon blanc côté Prado et Herriot Demi-lune : Fait côté Bd Herriot. en cours
DL-8 07/06/2012 Travaux Demie lune 1er niveau PV-CS 07/06/2012 Travaux Demie lune 1er niveau : Plus value de 1380 € HT au devis du plafond pour réfection des murs. Attente de renégociation d’un autre devis. PV-CS 04/07/2012 Travaux remise en peinture Demie lune 1er niveau : Fait. en cours
DL-7 07/06/2012 Réparation porte du WC 1er étage PV-CS 07/06/2012 Réparation de la porte du WC 1er étage Demie-lune vandalisée : fait par multiservice. en cours
DL-6 07/06/2012 Accès Demi-lune Côté Herriot PV-CS 07/06/2012 Pose de Parclose et nouvelle poignée pour sécuriser les portes d’accès Demi-lune Côté Herriot et Prado. Devis accepté. Fermer la porte d’accès aux escaliers de secours Demi-lune par vigik et pose de barre anti panique. Devis accepté. PV-CS 04/07/2012 Pose de Parcloses et nouvelle poignée pour sécuriser les portes d’accès Demie Lune : Fait. Fermer la porte d’accès aux escaliers de secours Demi-lune par vigik et pose de barre anti panique. En cours. en cours
DL-5 09/05/2012 Remise en peinture du hall 1er étage PV-CS 09/05/2012 Remise bouchage et remise en peinture du hall 1er étage Demi-lune : devis accepté. en cours
DL-4 09/05/2012 Remplacement des pavés de verres au RDC PV-CS 09/05/2012 Remplacement des pavés de verres au RDC Demi-lune côté Herriot : devis accepté. en cours
DL-3 04/01/2012 Contrôle d’accès Demi-Lune PV-CS 04/01/2012 Suite à l’agression d’une personne la nuit dans le hall de la demi-lune (plainte déposée par le syndic), le syndic va sensibiliser les résidents à la fermeture des grilles le soir. PV-CS 01/02/12 Suite à l’agression d’une personne la nuit dans le hall de la demi-lune (plainte déposée par le syndic), le syndic va sensibiliser les résidents à appeler la plice pour intervention. PV-CS 07/03/12 Contrôle d’accès Demi-lune : Résidants sensibilisés à la fermeture des portes et des grilles. Contrôle de l’installation par KONE, et sécurisation de l’accès à l’escalier de secours. PV-CS 07/03/12 Contrôle d’accès Demi-lune : Proposition du renforcement de la sécurisation des accès par société TSE. À suivre. PV-CS 09/05/12 Contrôle d’accès Demi-lune : Proposition du renforcement de la sécurisation des accès par société TSE. Réalisé. en cours
DL-2 06/07/2011 Mise aux normes alarme ascenseur Demi-lune Mise aux normes du bloc sécurité alarme ascenseur Demie lune pour un montant de xxx Euros TTC par cabine : Le Conseil Syndical demande au Syndic de renégocier ce prix qui semble élevé pour un éclairage de sécurité. PV-CS 14/09/11 Mise aux normes de la téléalarme Demie-lune : En attente d’une nouvelle proposition de devis par KONE. en cours
DL-1 06/06/2011 Remplacement du tapis de sol ascenseur Demi-lune pour un montant de 581.80 Euros TTC : Le Conseil Syndical donne son accord à la majorité en cours

RUBRIQUE "DIVERS"

DATE DE CREATION AVANCEMENT ETAT
D-13 02/10/2013 Achat défibrillateur PV-CS 02/10/2013 Il est demandé l’achat d’un défibrillateur (patch adulte et enfant).PV-CS 06/11/2013 Achat d’un défibrillateur (avec patch adulte et enfant) : matériel en commande. PV-CS 04/12/2013 Achat d’un défibrillateur (avec patch adulte et enfant) : devis présenté pour un montant de 2650,00 € TTC. Il est demandé d’autres devis. PV-CS 05/03/2014 Achat d’un défibrillateur (avec patch adulte et enfant):Il est présenté un second devis moins disant de la société EPI concept pour 2100,00 TTC. Devis accepté par le conseil syndical. en cours
D-12 12/12/2012 Remplacement du groupe de climatisation de la salle de conférence PV-CS 12/12/2012 Remplacement du groupe de la climatisation réversible de la salle de conférence : Dalkia n’a pas formulé une offre car impossibilité pour eux d’être moins disant que le devis déjà proposé par un autre fournisseur. Le Conseil Syndical donne son accord pour celui-ci. en cours
D-11 07/11/2012 Réfection plafonds locaux Syndic PV-CS 07/11/2012 Réfection du plafond de la salle de conférence et du bureau Syndic : devis de la société Bessone : 1806,16 € TTC. En attente d’un autre devis. PV-CS 12/12/2012 Réfection du plafond de la salle de conférence et du bureau Syndic : devis de la société SOCAREB : 2186,01 Euros (Prestation plus étendue que devis de la société BESSONE). Déclaration du sinistre faite à l’assureur copropriété. Demande d’intervention préalable d’un étancheur pour réparation de l’origine persistante des entrées d’eaux par le plafond en salle de conférence. PV-CS 06/03/2013 Dégât des eaux salle de conférence : En attente du devis pour reprise de l’étanchéité du joint de dilatation toit terrasse. Travaux de remise en peinture pris en charge par l’assureur copropriété. PV-CS 03/04/2013 Dégât des eaux salle de conférence : Validation du devis de reprise de l’étanchéité du joint de dilatation toit terrasse. Les travaux de remise en peinture de la salle de conférence seront effectués après cette reprise d’étanchéité et seront pris en charge par l’assurance. PV-CS 15/05/2013 Dégât des eaux salle de conférence : travaux réalisés/ vérification du dossier assurance. en cours
D-10 03/10/2012 Contrôle Amiante PV-CS 03/10/2012 Contrôle règlementaire amiante conformément au code de la santé publique : Proposition de SOCOTEC pour établissement d’un DTA (dossier technique amiante parties communes). Montant : 2 480 € HT. En attente de la parution du décret d’application précisant les délais de réalisation. en cours
D-9 13/09/2012 Problèmes S.D.F. PV-CS 13/09/2012 Etant donnés les problèmes rencontrés avec les S.D.F. qui pénètrent et couchent dans l’immeuble, une démarche est envisagée avec d’autres copropriétés du quartier sous la forme d’une pétition signée notamment par le Conseil Syndical et transmise aux organismes concernés. PV-CS 07/11/2012 Mise en place d’une surveillance des parties communes pour éviter principalement la pénétration des SDF ou autres. Le Conseil Syndical décide d’une durée d’un mois, tarif le plus intéressant à confirmer. PV-CS 12/12/2012 Mise en place d’une surveillance des parties communes pour éviter principalement la pénétration des SDF ou autres. Réponse de la mairie suite à notre courrier de plainte concernant les SDF : en pièce jointe. Le Conseil Syndical décide de mettre en place une solution pour un mois, consistant à des rondes chaque nuit de 23H. à 3H. du matin. La Société Industrielle a été retenue pour cette prestation. PV-CS 09/01/2013 Pénétration des SDF dans la Copropriété. Un bilan intermédiaire de la mission de surveillance des parties communes conduit le Conseil Syndical à rechercher d’autres solutions à ce problème. PV-CS 06/02/2013 Pénétration des SDF dans la Copropriété. Un bilan intermédiaire de la mission de surveillance des parties communes conduit le Conseil Syndical à rechercher d’autres solutions à ce problème (réponse mairie de secteur). Des interventions récentes de la police semblent avoir porté leurs fruits. PV-CS 06/03/2013 Pénétration des SDF dans la Copropriété. Un bilan a été fait avec le PC sécurité et les occupants des deux galettes : les nuisances ont à ce jour cessé, mais se sont reportées sur la Tour. en cours
D-8 13/09/2012 Demande Crédit Agricole PV-CS 13/09/2012 Accord donné au Crédit Agricole pour le visuel en façade côté Av du Prado. en cours
D-7 13/09/2012 Demande d’Hermès Formation PV-CS 13/09/2012 Demande d’Hermès Formation pour l’installation d’un visuel côté Bd Herriot : en attente de précisions pour donner accord. en cours
D-6 04/07/2012 Demande Clinique Juge PV-CS 04/07/2012 Étude de la demande faite par la clinique Juge d’installer un relais pour deux jours sur le toit de l’immeuble, afin de réaliser une vidéo conférence. Autorisation accordée. en cours
D-5 11/04/2012 Etiquettes sur les boîtes à lettres PV-CS 11/04/12 Etiquettes sur les boîtes à lettres. Vue la dérive une démarche sera faite par FONCIA pour mettre les choses en ordre. PV-CS 09/05/12 Etiquettes sur les boîtes à lettres. Vue la dérive une démarche sera faite par FONCIA pour mettre les choses en ordre. En cours. PV-CS 07/06/12 Etiquettes sur les boîtes à lettres. Vue la dérive une démarche sera faite par FONCIA pour mettre les choses en ordre, en refacturant aux résidants concernés. PV-CS 04/07/12 Etiquettes sur les boîtes à lettres. Fait Demi-Lune. Identification des boites lettres en cours pour la tour. PV-CS 13/09/12 Identification des boites lettres en cours pour la tour. Aucune réponse pour indentification de certains résidants. Le Conseil décide dans ce cas de faire apposer une plaque facturée au copropriétaire. PV-CS 03/10/12 Identification des boîtes aux lettres en cours pour la tour. Commande des plaques non conformes effectuée. Elles seront facturées aux propriétaires. PV-CS 07/11/12 Identification des boîtes aux lettres en cours pour la tour. Commande des plaques transmises à SMA Gravure. PV-CS 05/02/14 Il sera réalisé la pose de plaques nominatives de boîtes aux lettres aux normes du Grand Pavois, en remplacement des étiquettes papier non conformes présentes sur et aux frais du propriétaire concerné. PV-CS 05/03/14 La récupération des noms concernés est en cours. PV-CS 07/05/14 En cas de besoin de changement de plaque, nous vous remercions de contacter le syndic. en cours
D-4 14/12/2011 Remplacement ampoules LED PV-CS 14/12/11 Mettre en PV-CS 04/07/12place des ampoules LED lors du relamping par la société multiservice. PV-CS 04/01/2012 Mettre en place des ampoules LED lors du relamping par la société multi-services : PV-CS 11/04/12 stock d’ampoules basse consommation actuel sera épuisé pour passage aux LED. en cours
D-3 14/12/2011 Film anti-soleil sur le PC sécurité PV-CS 14/12/11 Ajout d’un film anti-soleil sur le PC sécurité : commandé. PV-CS 04/01/2012 Ajout d’un film anti-soleil sur le PC sécurité : Pose programmée début janvier. PV-CS 01/02/12 Ajout d’un film anti-soleil sur le PC sécurité : réalisé le 1er février 2012. PV-CS 07/03/2012 Ajout d’un film anti-soleil sur le PC sécurité : Fait. fermé
D-2 06/07/2011 Prestation multi-services Cadrage des actions du personnel multiservice avec son employeur : Au vu d’un certain nombre d’actions ne présentant pas la qualité souhaitée par la copropriété, un courrier a été adressé à Actinet afin que les futures actions soient mieux cadrées (procédures et produits utilisés). en cours
D-1 06/04/2011 Arrosage des jardinières Depuis un certain temps, les jardinières ne sont plus arrosées, et les plantes dépérissent (exemple : le magnolia). Que compte t on faire ? PV-CS 04/05/11 L'arrosage a été fait une fois, mais il convient de demander à la SNCE d’arroser les jardinières régulièrement. PV-CS 06/06/11 Il est demandé à la SNCE d’arroser les jardinières. en cours
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License